Wenn ein Streit entsteht, ist es immer am besten, zu versuchen, eine Einigung zu erzielen, denn die Beilegung des Streits vor Gericht oder durch ein Schiedsverfahren kann teuer sein und ist oft ein langer Prozess. Sie können sich aber auch im Vertrag auf Mediation, Schlichtungsdokumente oder andere alternative Formen der Streitbeilegung einigen. Verträge enthalten in der Regel eine Haftungsausschlussklausel oder einen Haftungsausschluss für Ereignisse, die als höhere Gewalt oder Akt Gottes bezeichnet werden (Waldbrand, Erdbeben, Krieg, Streik oder schwerer Unfall). Es ist wichtig, in den Vertrag aufzunehmen, ob eine der Parteien oder beide ihren vertraglichen Verpflichtungen im Falle solcher Ereignisse nicht nachkommen müssen. In Schweden gibt es verschiedene Formen der alternativen Streitbeilegung, einschließlich der Adjudikation. Die Adjudikation unterliegt nicht schwedischem Recht, sondern ist als Teil einer Vereinbarung vorgesehen. Daher ist die Verpflichtung zur Einreichung einer Streitigkeit einer anderen vertraglichen Verpflichtung ähnlich, und das Ergebnis eines solchen Verfahrens hängt von dem ab, was die Parteien vereinbart haben. Adjudikation wird in Schweden nur selten verwendet, Beispiele finden sich jedoch in Entwicklungsprojekten, bei denen Parteien ein gemeinsames Interesse an der Lösung anstehender Probleme haben können. Mediation, ad-hoc oder institutionelle, wird weitgehend der Entscheidung in Schweden vorgezogen, gefolgt von Schiedsverfahren oder Gerichtsverfahren, falls die Parteien nicht zu einer gerechten Lösung gelangen, wie zutreffend.
Bauaufträge in Europa basieren in der Regel auf den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches für Bauarbeiten mit zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sehen nur rudimentäre gesetzliche Regelungen für Adjudikationsverfahren vor, bei denen es sich im Wesentlichen um summarische Verfahren handelt, die von einem vorab festgelegten Adjudikator entschieden werden. Dies steht im Gegensatz zum Recht in England, wo die Entscheidung eine obligatorische Form der Streitbeilegung für jeden Bauauftrag ist. 3.2.1 AbGB gibt Orientierungshilfen, wenn sich die Erfüllung eines Bauauftrags oder einzelner Phasen des Bauvertrages aufgrund der aktuellen COVID 19-Pandemie verzögert. [7] 4.3.2 Die Zurechnung von Verzögerungen, die durch “höhere Gewalt” verursacht werden, bedeutet, dass der Auftragnehmer im Falle von Verzögerungen Anspruch auf eine Verlängerung der Leistungsfrist[21] und/oder “Entschädigung” und damit auf einen zusätzlichen Vergütungsanspruch hat. [22] Dies wurde von der Rechtsprechung auch bei Arbeitsniederlegungen, bei zusätzlichen Lager- und Transportkosten sowie bei Verlängerungen der Bauzeit bestätigt. [23] Selbstverständlich sind solche Ansprüche auf Mehrkosten unverzüglich zu melden und gemäß Ziffer 7.3.3 öNORM B 2110 dem Auftraggeber in überprüfbarer Form mit der Höhe des Anspruchs so bald wie möglich vorzulegen. Wenn der Vertrag Produkte oder Dienstleistungen betrifft, ist es gut, das Lieferdatum anzugeben. In den Niederlanden werden Adjudikationsverfahren immer häufiger, insbesondere bei groß angelegten Infrastrukturprojekten.
Die niederländische Regierung hat einen Standard-DBFM-Vertrag erlassen, nach dem ein Streitschlichtungsgericht ad hoc ernannt wird, nachdem ein Rechtsstreit entstanden ist. Der am häufigsten angewandte Streitbeilegungsmechanismus sieht vor, dass eine Streitbeilegungsstelle erst nach Auftreten eines Rechtsstreits eingerichtet wird. Der Ausfallmechanismus sieht vor, dass ein Streitbeilegungsausschuss aus drei Personen besteht (zwei von jeder Partei einzeln ernannt und eine gemeinsam zum Vorsitzenden ernannt). Der Antragsteller muss innerhalb von vier Wochen nach Der Ernennung der Streitbeilegung sanieren, und der Beschwerdegegner muss innerhalb von vier Wochen danach eine Klagebeantwortung einreichen. Die Streitbeilegungsstelle wird dann entweder eine Anhörung beantragen oder zusätzliche schriftliche Stellungnahmen zulassen. Nach dem letzten Verfahrensschritt soll die Streitbeilegungsstelle innerhalb von vier Wochen eine verbindliche Beratung erteilen. Streitschlichtungen treffen oft eine Entscheidung in Form einer verbindlichen Beratung. Eine verbindliche Beratung nach niederländischem Recht kann als Vergleichsvereinbarung angesehen werden. Wenn eine Partei die verbindliche Beratung nicht annimmt, hat sie die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von vier Wochen nach der Beratung ein offenes Gerichtsverfahren vor den niederländischen Gerichten oder, falls ausgewählt, ein Schiedsinstitut einzuleiten.